典型文献
建设工程工期风险防范指引
文献摘要:
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》对开竣工日期如何认定、工期顺延如何认定等疑难问题进行了规范层面的解释。《民法典》和《建设工程施工合同(示范文本)》也规定了诸多承包人可以顺延工期的情形,但不少承包人还是有认识上的误区,办理的工期顺延签证很可能在争议解决中无法获得认可。笔者梳理总结了工期顺延的四个关键要素:(1)合同有约定可以顺延的事由;(2)有证据证明存在合同约定的可以顺延工期的事项;(3)提出明确的工期顺延的申请;(4)在合同约定的期限内提出申请。围绕四个关键要素,结合实务操作中承包人的市场地位,笔者进一步探索出各种工期风险闭环资料的可行路径。
文献关键词:
建筑工程;工期;风险防范
中图分类号:
作者姓名:
文元潇
作者机构:
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,江苏 苏州 215004
文献出处:
引用格式:
[1]文元潇-.建设工程工期风险防范指引 )[J].警戒线,2022(10):110-112
A类:
B类:
工期风险,最高人民法院,审理,建设工程施工合同,施工合同纠纷,合同纠纷案件,适用法律,法律问题,竣工,工日,顺延,疑难问题,民法典,范文,承包人,办理,签证,争议解决,同有,约定,事由,同约,期限内,提出申请,实务操作,市场地位,可行路径,建筑工程
AB值:
0.331458
相似文献
机标中图分类号,由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成,仅供学习研究参考。